Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Consejería de Infraes­tructuras, Política Territorial y Vivienda, del Principado de Asturias relativo a la licitación del contrato de obras de acondicionamiento general de la carretera AS-222, San Martín de Luiña-Brieves, tramo: Muñas-Arcallana. Expediente: CA/07/111-282
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 270/2007
Fecha Disposición :
29/10/2007
Fecha Publicación :
10/11/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/07/111-282.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Obras de Acondicionamiento General de la Carretera AS-222, San Martín de Luiña-Brieves, tramo: Muñas-Alcallana.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho (28) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Ocho millones cuarenta y seis mil doscientos treinta y dos euros con veintisiete céntimos (8.046.232,27 euros), IVA incluido, con cargo a los Presupuestos Generales para 2008.

Aplicación presupuestaria: 1703-513H-601.000, de los Presupuestos Generales para 2008.

Distribución plurianual, en su caso:

2008: 600.000,00 euros.

2009: 3.246.232,27 euros.

2010: 4.200.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 160.924,64 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985105558.

e) Telefax: 985105884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 3 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras Política Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de octubre de 2007.

Oviedo, 29 de octubre de 2007.-El Secretario General Técnico, Manuel Valenzuela Rodríguez.