Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de acondicionamiento del edificio de Juzgados de Valencia de Alcántara (Cáceres) por subasta en procedimiento abierto
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 94/2008
Fecha Disposición :
28/03/2008
Fecha Publicación :
18/04/2008
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 071CO121.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del edificio de Juzgados de Valencia de Alcántara (Cáceres).

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Valencia de Alcántara (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 839.659,84 euros.

5. Garantía provisional. 16.793,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patrimonio. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfono: 913904971 y 913904974.

e) Telefax: 915343998.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, subgrupos todos, Categoría e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según detalle en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 16 de junio de 2008.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 28 de marzo de 2008.-La Subsecretaria, Susana Peri Gómez.