Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras: «Obras de construcción de los colectores y E.D.A.R. de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 6/2007
Fecha Disposición :
26/12/2006
Fecha Publicación :
06/01/2007
Órgano Emisor :
COMUNITAT VALENCIANA
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/EL/0084.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de los colectores y E.D.A.R. de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante).

b) División por lotes y número: N.º 01. Ejecución de obra, y n.º 02. Explotación de las instalaciones.

c) Lugar de ejecución: El Campello (Alicante).

d) Plazo de ejecución (meses): Obra: Veinticuatro (24) meses; explotación: Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 17.324.960,98 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 346.499,22 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).

b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10, entlo.

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Teléfono: 96 360 45 55.

e) Telefax: 96 360 34 69.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Obra: K-8-e y E-1-f; explotación: O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartados A-10 y B-14).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1, a).

2. Domicilio: Ver punto 6, b).

3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 22 meses desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).

b) Domicilio: Ver punto 6, b).

c) Localidad: Ver punto 6, c).

d) Fecha: 13 de marzo de 2007.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Comprende conjuntamente la ejecución de las obras, previa elaboración del correspondiente proyecto constructivo en su caso, así como la explotación de las instalaciones durante el período de garantía de las obras.

Referencia: CPV-2003: 45232420-2, 45232410-9, 74232200-6, 90114100-0; referencia CPA-2002: 45.24, 45.21.41, 74.20.34, 90.01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciembre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 26 de diciembre de 2006.-El Gerente en funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000, DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez.