Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007 de la Subsecretaría de Justicia por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de accesibilidad y ampliación de oficinas judiciales en el edificio de Juzgados de Benavente (Zamora) por subasta en procedimiento abierto
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 260/2007
Fecha Disposición :
22/10/2007
Fecha Publicación :
30/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 071CO090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Accesibilidad y ampliación de oficinas judiciales en el edificio de Juzgados de Benavente (Zamora).

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Benavente (Zamora).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 193.104,68 euros.

5. Garantía provisional. 3.862,09 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patrimonio. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46 planta 3.ª.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfono: 913904971 y 913904974.

e) Telefax: 915343998.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Grupo J, Subgrupo 1, Categoría d); Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d); Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según detalle en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.justicia.es.

Madrid, 22 de octubre de 2007.-La Subsecretaria, Susana Peri Gómez.