Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a la licitación del contrato de obras de remodelación del enlace en el montico entre la autovía A-8 y la carretera AS-326, Tabaza-Tremañes para el acceso a la zona de actividades logísticas e Industriales de Asturias, (Z.A.L.I.A). Expediente: CA/07/32-81
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 152/2007
Fecha Disposición :
12/06/2007
Fecha Publicación :
26/06/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/07/32-81.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de remodelación del enlace en el montico entre la autovía A-8 y la carretera AS-326, Tabaza-Tremañes para el acceso a la zona de actividades logísticas e Industriales de Asturias, (Z.A.L.I.A).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho (28) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Trece millones doscientos noventa y un mil cincuenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos (13.291.056,43 euros), de los Presupuestos Generales para el año 2007.

Distribución Plurianual, en su caso:

2007: 91.056,43 euros.

2008: 3.100.000,00 euros.

2009: 6.000.000,00 euros.

2010: 4.100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 265.821,13 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985105558.

e) Telefax: 985105884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Grupo B, Subgrupo 2, Categoría F.

Grupo G, Subgrupo 1, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 17 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 18 de julio de 2007.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de junio de 2007.

Oviedo,, 12 de junio de 2007.-El Secretario General Técnico, Pedro Isidro Rodríguez.