Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras denominado «Obras de construcción de nuevo edificio de Juzgados de Alcalá de Henares»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 268/2006
Fecha Disposición :
03/11/2006
Fecha Publicación :
09/11/2006
Órgano Emisor :
COMUNIDAD DE MADRID
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 17-CO-00008.8/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de nuevo edificio de Juzgados en Alcalá de Henares.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 30.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 14.700.000,00.

5. Garantía provisional. 294.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, Área de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18. Primera Planta.

c) Localidad y código postal: 28013. Madrid.

d) Teléfono: 91 7209028.

e) Telefax: 91 7209016.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta un día antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.

Igualmente, todos los licitadores adjuntarán compromiso de adscripción a la obra como Jefe de la misma de un arquitecto o ingeniero superior con competencia profesional en materia de edificación y plena dedicación a la obra durante su ejecución.

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea no clasificadas en España: Se deberán cumplir los requisitos y criterios de selección establecidos en el apartado 13 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 7 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, Área de Contratación Administrativa.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 18. Primera Planta.

3. Localidad y código postal: 28013. Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, Área de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18. Planta Baja (Sala Multimedia).

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 18 de diciembre de 2006.

e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados (N.º 1 - Documentación administrativa, N.º 2 - Proposición económica y N.º 3 - Documentación técnica), firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF ó CIF. El número y denominación de los sobres se determinan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviembre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a EMPRESAS y a continuación a SERVICIOS Y TRÁMITES, donde podrá consultar las CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PÚBLICOS. Posteriormente, acceder a ORGANISMOS y a continuación a VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.

Madrid, 3 de noviembre de 2006.-La Secretaria general técnica. Fdo.: Lourdes Manovel López.